-
-
-
-
科技創(chuàng)新
-
-
看透建筑工程施工合同關(guān)鍵點(diǎn)
發(fā)布時(shí)間：
2015-07-14
看透建筑工程施工合同關(guān)鍵點(diǎn)
一、注意審查合同招投標(biāo)要求、承包方主體資格
1)對于國家大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公用事業(yè)、國有資金投資、政府投資項(xiàng)目、國際組織如世行貸款項(xiàng)目，必須通過招投標(biāo)。
2)《關(guān)于審理建筑工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》：將五種合同依法認(rèn)定為無效：
(1)承包人未取得建設(shè)施工企業(yè)資質(zhì)或超越資質(zhì)等級的;
(2)沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的;
(3)建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未進(jìn)行招標(biāo)或者中標(biāo)無效的;
(4)承包人非法轉(zhuǎn)包建設(shè)工程的;
(5)承包人違法分包建設(shè)工程的。
因此，對于承包主體的資質(zhì)審查可以防止合同最終效力問題。實(shí)務(wù)操作中，律師修改施工合同時(shí)，合同雙方在前期大多經(jīng)過了相互摸底階段，但仍需要從具體合同特點(diǎn)角度予以分析。
二、注意工程承包范圍的審查
整體比較簡潔;注明與招投標(biāo)文件、發(fā)包圖紙、工程量清單內(nèi)容一致。包括：土建工程、給排水工程、電氣工程、消火栓工程、消防噴淋工程、暖通工程、弱電工程(包括智能化系統(tǒng)預(yù)埋管、盒、箱殼部分)等。
三、注意標(biāo)明開工日期的成立標(biāo)志
項(xiàng)目開工日期的明確對工期的認(rèn)定，具有重要意義。
一般標(biāo)明：開工日期以發(fā)包方和監(jiān)理方、或監(jiān)理出具的開工通知日期為準(zhǔn)。
實(shí)際開工日期與約定日期不一致：實(shí)際開工日期為準(zhǔn)(開工令等證實(shí));
施工許可證日期和實(shí)際施工日期不一致：以施工許可證日期為準(zhǔn)。
四、注意審查組成合同文件的順序
首先需標(biāo)注：在前者優(yōu)先;其次，對于有補(bǔ)充協(xié)議的，要注明與合同正文效力一致。
五、注意審查對監(jiān)理工程師、發(fā)包人派駐工程師權(quán)限的設(shè)置
對于可能引起工期順延、工程質(zhì)量、合同效力等重大變更的工程師指令，可以約定需要經(jīng)過發(fā)包人或承包人認(rèn)可后生效。
?、倜鞔_工程師授權(quán)范圍;
?、趯τ诔焦こ處熓跈?quán)范圍的，由發(fā)包方確認(rèn)。
六、注意審查對安全文明施工的約定
一般約定由承包方承擔(dān)，但為保護(hù)承包方利益時(shí)，可以約定一個(gè)兜底條款，如：因?yàn)榘l(fā)包方原因造成的安全文明施工問題，由發(fā)包方承擔(dān)一切損失。
七、注意審查對于工期順延的約定
①工期順延的原因，除規(guī)定不可抗力外，對于因工程內(nèi)容變更、工期增加、設(shè)計(jì)變更、工程款支付、政府指令(停水停電)、地下物等因素造成的工期順延，約定標(biāo)準(zhǔn)作為認(rèn)定是否構(gòu)成工期順延的依據(jù);
②工期順延的程序性約定：承包方在一定時(shí)間內(nèi)，書面報(bào)發(fā)包方認(rèn)可、監(jiān)理認(rèn)可?？梢栽黾印耙暈椤睏l款。(視為條款：發(fā)包方在約定期限內(nèi)不予答復(fù)的，視為認(rèn)可。)
八、注意約定對于隱蔽工程和中間驗(yàn)收的條件和程序
?、俪绦颍骸鞍凑諊?、省、市、縣有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。承包人自檢、并在隱蔽或中間驗(yàn)收前，以書面形式通知監(jiān)理工程師和發(fā)包人代表。防水及室外裝修等重要部位的施工先做樣板，經(jīng)發(fā)包人和現(xiàn)場監(jiān)理驗(yàn)收后方可進(jìn)行施工。”等。
②通用條款內(nèi)有具體約定，也可在合同中明確“正負(fù)零、封頂”等主要節(jié)點(diǎn)的驗(yàn)收要求。
九、注意審查合同價(jià)款的確定方式
一般有以下三種方式。
?、俨捎霉潭▋r(jià)格合同。注意約定合同價(jià)款中包括的風(fēng)險(xiǎn)范圍，如：“鋼材價(jià)格的市場變化(8%)” 。注意風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用的計(jì)算方法， 如：合同約定工程總價(jià)款包含全部工程量內(nèi)容，承包人無論何種原因沒有列入單價(jià)或總價(jià)款中的工程，發(fā)包人都沒有增加支付的義務(wù)，并認(rèn)為該項(xiàng)目已包含在總承包價(jià)款中。本工程竣工結(jié)算時(shí)，只計(jì)算變更部分和材料價(jià)差調(diào)整部分，不再對報(bào)價(jià)書、標(biāo)底價(jià)及中標(biāo)價(jià)進(jìn)行重新核對。
?、诓捎每烧{(diào)價(jià)格合同。合同價(jià)款調(diào)整方法：招標(biāo)范圍以內(nèi)的工程量按實(shí)計(jì)算，定額計(jì)價(jià)，稅前總價(jià)下浮。設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證由總監(jiān)、發(fā)包人現(xiàn)場工程師共同認(rèn)可，施工期間工程變更或簽證調(diào)整單項(xiàng)多少元以內(nèi)不予計(jì)取，多少元以上單項(xiàng)的變更或簽證于竣工決算時(shí)調(diào)整，簽證、變更的工程量按專項(xiàng)條款所規(guī)定的相應(yīng)下浮率下浮。
?、鄄捎贸杀炯映杲鸷贤?。這種方式采用不多。
十、注意審查工程進(jìn)度款支付方式
①方式：節(jié)點(diǎn)形象進(jìn)度，按比例;工程量，按比例。
②按照節(jié)點(diǎn)付款的約定，承發(fā)包雙方會根據(jù)合同特點(diǎn)加以約定。律師審查的是綜合工程進(jìn)度和款項(xiàng)支付的配套，前期墊資比例墊資壓力、工程過程中的資金投入的持續(xù)和科學(xué)等。
十一、注意審查關(guān)于工程變更的約定
未經(jīng)過規(guī)劃的批準(zhǔn)、設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)變更;承包方原則不作變更;但實(shí)務(wù)上需做變更。
確認(rèn)流程：由于工程變更使得工程量或工作內(nèi)容增減的，變更發(fā)生后多少日內(nèi)，承包人須向工程師提交書面報(bào)告，工程師審批通過書面報(bào)告后報(bào)發(fā)包人核準(zhǔn)，書面報(bào)告經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)并加蓋公章后,方可作為調(diào)整合同價(jià)款的有效簽證,在工程結(jié)算時(shí)支付。承包人逾期不報(bào)，視為不涉及工程造價(jià)增加。設(shè)計(jì)變更必須提供由發(fā)包人發(fā)出的或發(fā)包人委托設(shè)計(jì)單位經(jīng)發(fā)包人審批后發(fā)出的工程變更通知書，否則不視為設(shè)計(jì)變更。施工期間變更調(diào)整單項(xiàng)，多少元以內(nèi)不予計(jì)取，多少元以上單項(xiàng)的變更于竣工決算時(shí)調(diào)整。
十二、注意審查關(guān)于竣工驗(yàn)收和結(jié)算的約定
此階段的程序設(shè)置：
①驗(yàn)收過程(四主體加質(zhì)檢站);
?、诠こ探桓?
?、圪Y料交付(視為條款、移交資料明細(xì));
?、芸⒐そY(jié)算(時(shí)間、視為條款)。
重點(diǎn)是關(guān)于驗(yàn)收的主體資格、質(zhì)量不合格情況下的整改措施和責(zé)任承擔(dān)、結(jié)算資料的提交時(shí)間和補(bǔ)充要求。注意作為承包方不要忘記增加：結(jié)算文件提交后，在約定時(shí)間內(nèi)發(fā)包方不予以審計(jì)的，視為認(rèn)可結(jié)算資料。
十三、在對于施工合同違約責(zé)任約定的審查過程中的注意點(diǎn)
?、賹τ诼募s保證金(或保函)的具體內(nèi)涵加以明確：何種情況下扣除、保函生效失效時(shí)間、保證金退還的時(shí)間及利息約定。
?、趯τ诠て谕涎拥牧P則：扣保證金、違約金及抵工程款、總價(jià)款的違約金。
?、蹖τ谟馄谥Ц豆こ炭畹牧P則：發(fā)包人不能按時(shí)支付工程款的，自逾期之日起按照中國人民銀行規(guī)定的貸款利率承擔(dān)遲延履行期間的利息。違約金：可與延期通比例的約定。
?、軐τ趦?yōu)先受償權(quán)的約定。
?、輰τ诠こ碳百Y料交付的約定：發(fā)包人與承包人工程結(jié)算發(fā)生的任何異議，應(yīng)當(dāng)通過仲裁或者訴訟解決，但是無論是否發(fā)生或者爭議責(zé)任如何，都不能成為承包人行使工程移交、工程驗(yàn)收、配合工程備案以及移交工程資料的抗辯理由。上述爭議被確認(rèn)屬于發(fā)包人過錯(cuò)的，發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任(留置權(quán))。
⑥對于質(zhì)量爭議的約定：質(zhì)量問題認(rèn)定的中間機(jī)構(gòu)設(shè)置和認(rèn)定。證明責(zé)任的承擔(dān)和程序。可約定第三方：區(qū)所在地的質(zhì)量部門。
⑦對于質(zhì)保金的約定：質(zhì)保期的長短，質(zhì)保金返還的方式和利息支付問題。
?、鄬τ诎踩拿魇┕み^程中的責(zé)任承擔(dān)和處罰方式的約定。
?、彡P(guān)于工程違法轉(zhuǎn)分包、掛靠的約定：主要是罰則。工程不允許轉(zhuǎn)包或者違法分包，發(fā)包人發(fā)現(xiàn)承包人違反本條規(guī)定轉(zhuǎn)包或者違法分包的，有權(quán)立即解除合同。承包人除比照本協(xié)議質(zhì)量、工期相應(yīng)處罰條款承擔(dān)全部責(zé)任外，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程總標(biāo)價(jià)10%的違約金。造成發(fā)包人損失的，承包人還應(yīng)承擔(dān)由于解除合同迫使發(fā)包人重新招標(biāo)引起的房屋銷售信譽(yù)受損帶來的直接、間接經(jīng)濟(jì)、名譽(yù)賠償責(zé)任。但本協(xié)議約定發(fā)包人分包的除外。
?、鈱τ诠こ瘫Ｐ挢?zé)任的認(rèn)定：承包方不保修情況下的處理和費(fèi)用承擔(dān)。
十四、關(guān)于合同生效時(shí)間、地點(diǎn)效力的約定審查
簽字蓋章時(shí)、履約保證金交納時(shí)(附生效條件)等;合同簽訂地、項(xiàng)目所在地。
十五、關(guān)于爭議解決途徑、地點(diǎn)的約定審查
訴訟和仲裁的選擇;工程所在地、合同簽訂地、原告所在地、承包方或發(fā)包方所在地、第三方。
十六、其他注意點(diǎn)
1)質(zhì)量約定：合格、市優(yōu)、省優(yōu)、國優(yōu)。
2)材料：甲供、乙供;與約定品牌不符合的認(rèn)定與罰則。
3)保險(xiǎn)：工程一切險(xiǎn);甲乙雙方的人身險(xiǎn)。
4)農(nóng)民工工資支付的承諾。
5)關(guān)于公章使用和款項(xiàng)支付。①項(xiàng)目部公章：設(shè)定權(quán)限;②款項(xiàng)：轉(zhuǎn)賬、一個(gè)帳戶。(來源：建筑業(yè)管理與信息化)
推薦新聞
2025-01-13
“快！加快速度！災(zāi)區(qū)群眾等不得?！?月7日西藏日喀則市定日縣發(fā)生6.8級地震后，西藏啟安建設(shè)工程有限公司第一時(shí)間積極響應(yīng)，成立救援隊(duì)馳援災(zāi)區(qū)。
2025-01-10
集團(tuán)兩個(gè)項(xiàng)目獲評省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工地
1月上旬，江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳公布2024年度江蘇省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工地名單，集團(tuán)公司承建的漁港嘉苑東區(qū)工程、東晟智造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目喜登榜單。近年來，集團(tuán)公司持續(xù)加大深耕啟東市場力度，本地分公司在項(xiàng)目建設(shè)過程中嚴(yán)格按照啟東市住建局和集團(tuán)安全文明施工有關(guān)規(guī)定，從文明綠色施工、安全管理、安全防護(hù)、揚(yáng)塵監(jiān)控等方面采取有力措施，有效提升項(xiàng)目管理及文明施工水平，營造了和諧、文明的施工環(huán)境，在家鄉(xiāng)不斷做靚啟安品牌。（張凱磊）
2025-01-09
第二批500個(gè)集裝箱即將到貨！“啟東鐵軍”加急搭建災(zāi)區(qū)集裝箱房屋
上午10點(diǎn)，在當(dāng)?shù)刂笓]部的統(tǒng)一安排下，西藏啟安馬不停蹄將物資運(yùn)往定日縣長所鄉(xiāng)，而長所鄉(xiāng)正是此次地震中的重災(zāi)區(qū)之一。 “我們在前往長所鄉(xiāng)的途中，看到兩側(cè)房屋倒塌得厲害，或是墻體開裂嚴(yán)重，根本沒有辦法住人?！本仍?duì)總協(xié)調(diào)王淋回憶，進(jìn)入震區(qū)后，沿途一片廢墟，好在當(dāng)?shù)鼐仍皶r(shí)，受災(zāi)群眾基本已被轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域，現(xiàn)場只剩下救援隊(duì)、地質(zhì)勘查專家、應(yīng)急部門等開展搶險(xiǎn)救災(zāi)的后續(xù)工作。
2025-01-08
馳援日喀則！集團(tuán)公司第一時(shí)間在行動 1月7日9時(shí)05分，在西藏日喀則市定日縣措果鄉(xiāng)附近發(fā)生6.8級地震，造成重大人員傷亡、大量房屋倒塌。集團(tuán)公司迅速行動，做出參與抗震救災(zāi)安排部署，組織在藏黨員、青年成立救援隊(duì)全力投入到搶險(xiǎn)救災(zāi)一線。 西藏啟安立即響應(yīng)，第一時(shí)間不計(jì)成本大量采購帳篷、太陽能照明燈、暖風(fēng)機(jī)、醫(yī)用防護(hù)服、醫(yī)用口罩、醫(yī)用鞋套、方便面、礦泉水、餅干等救援物資，并于當(dāng)日下午5點(diǎn)出動隨車吊、大車、小車共7輛，攜帶集裝箱板房及采購的救援物資奔赴災(zāi)區(qū)。8日清晨，首批12名救援人員攜帶物資抵達(dá)災(zāi)區(qū)現(xiàn)場，協(xié)助配合當(dāng)?shù)卣餐瑓⑴c抗震救災(zāi)。 集團(tuán)副總、西藏地區(qū)負(fù)責(zé)人沈焱表示將根據(jù)災(zāi)區(qū)實(shí)際情況，結(jié)合公司專業(yè)特點(diǎn)派出第二批針對性救援人員，全力幫助受災(zāi)群眾恢復(fù)正常生產(chǎn)生活秩序，力爭為日喀則災(zāi)區(qū)救援和重建作出更多江蘇啟安貢獻(xiàn)，展現(xiàn)在藏民企的責(zé)任擔(dān)當(dāng)！ 集團(tuán)公司的大愛和善舉得到地方與社會的廣泛關(guān)注，交匯點(diǎn)、南通發(fā)布、啟東市住建局等紛紛在微信平臺進(jìn)行了發(fā)文報(bào)道。（辦公室）
2025-01-07
新年伊始，引發(fā)各界廣泛關(guān)注的延遲退休及彈性退休政策在全國范圍內(nèi)開始施行，這一重要舉措是我國基于當(dāng)前人口發(fā)展形勢作出的戰(zhàn)略性調(diào)整，對充分利用人力資源、保障社會經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展具有深遠(yuǎn)意義。
2025-01-02
為認(rèn)真回顧總結(jié)2024年工作，特別是重點(diǎn)工作落實(shí)情況；進(jìn)一步統(tǒng)一思想、凝聚共識，安排部署好2025年工作重點(diǎn)。12月31日下午，集團(tuán)公司在啟安大廈四樓會議室召開集中辦公會議，董事長殷煒東、總經(jīng)理張健和集團(tuán)各條線領(lǐng)導(dǎo)、總部部室負(fù)責(zé)人及區(qū)域公司經(jīng)理參加。 會上，經(jīng)營副總宋宏亮、副總馬春豐、總經(jīng)濟(jì)師樊紅燕、總會計(jì)師郁承健先后就經(jīng)營法務(wù)、成本管控、人員委派、降本、清收清欠等重點(diǎn)工作的推進(jìn)情況進(jìn)行了匯報(bào)發(fā)言，總經(jīng)理張健對有關(guān)重點(diǎn)工作推進(jìn)進(jìn)行了點(diǎn)評及補(bǔ)充。
2024-12-31
歲月流轉(zhuǎn)，時(shí)光荏苒，時(shí)間的年輪又添上嶄新的一環(huán)。轉(zhuǎn)瞬之間，我們揮手道別了2024年，迎來2025年。在此，我謹(jǐn)向全體啟安人，向關(guān)心和支持啟安事業(yè)發(fā)展的各級領(lǐng)導(dǎo)、社會各界友人致以元旦問候和衷心感謝！
2024-12-31
集團(tuán)公司摘獲多項(xiàng)上海市級安裝專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)
12月31日，上海市安裝行業(yè)協(xié)會公布2024年度上海市優(yōu)質(zhì)安裝工程名單。集團(tuán)公司五個(gè)項(xiàng)目榮登榜單，分別是金潤分公司施工的晶圓彩色濾光片和微鏡頭封裝項(xiàng)目——潔凈室裝修工程安裝工程（承建）及機(jī)動車尾氣凈化廢催化劑鉑族金屬資源化綠色化綜合利用年產(chǎn) 17.5 噸新材料項(xiàng)目機(jī)電安裝工程（承建）、十分公司施工的上海臨港機(jī)場南片區(qū)項(xiàng)目一期工程能源站項(xiàng)目安裝工程（承建）及淄博市城鄉(xiāng)飲水安全保障工程（新城凈水廠深度處理工程）安裝工程（承建）、東誠分公司施工的上海孚寶港務(wù)有限公司新建 23 號罐組項(xiàng)目安裝工程（參建）。
聯(lián)系我們
中文手機(jī)網(wǎng)站
英文手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號
新0A手機(jī)登錄二維碼
Copyright ? 2022 江蘇啟安建設(shè)集團(tuán)有限公司